清算协议书
在我们平凡的日常里，协议起到的作用越来越大，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的清算协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
清算协议书1
甲方：_________
乙方：中国_________银行
甲乙双方经协商，达成如下协议：
第一条 甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。
第二条 代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清算，查询查复。
第三条 甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方式为第_________种：
1.集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并连接到乙方资金清算中心(组)。甲方所属营业网点异地资金汇划业务及查询查复业务统一由集中清算点发送与接收。
2.分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接与乙方资金清算中心(组)连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业务。
第四条 甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为：
1.集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算系统交换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。
2.分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清算系统交换业务信息，各自开设同业存放款账户，并通过该账户进行汇划资金清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款账户，所有营业网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。
第五条 乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发送的电子汇划业务，直接在甲方同业存放款账户清算资金。
第六条 甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款账户应确保有足够的资金用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行清算资金情况，避免发生汇出资金大于同业存放款账户资金余额的情况。
第七条 当出现甲方汇出资金大于同业存放款账户资金余额情况时，清算系统自动中止汇出业务，由此引起的一切法律后果由甲方承担。
第八条 除因不可抗力及乙方所不能控制因素导致系统中断，乙方保证甲方发往异地的汇划信息及时到达甲方指定的汇入地。当清算系统出现故障，导致发送电子汇划业务不能正常开展时，双方应立即联系，尽快解决。
第九条 资金清算系统因不可抗力及通讯故障等乙方所不能控制的因素导致系统中断或不能正常开展业务时，乙方应当免责。
第十条 甲方开户时，应预留印鉴卡片。汇划信息发出次日，甲方应将汇划凭证加盖预留印鉴后，送交乙方。
第十一条 乙方按时向甲方提供同业存放款账户满页副本明细账页;年终时提供剩余副本明细账页。
第十二条 乙方按人民银行规定的同业存款挂牌利率按季结计利息。
第十三条 以《支付结算办法》及人民银行电子联行收费标准为基础，经双方协商确定具体收费标准，按月结算。
第十四条 甲方遵守乙方系统运行时间。
第十五条 乙方向甲方有偿提供办理异地资金汇划业务的清算点软件、安全卡、ic卡及有关操作手册，对甲方有关人员进行入网业务培训，并负责今后运行过程中该软件的维护、升级以及升级后的培训工作。甲方有关操作人员应按乙方要求严格操作。
第十六条 甲方在协议签定后_________日内，按照《操作手册》要求配置运行主机及配套的相关设备，装入操作软件和应用软件，并完成清算点与清算中心之间的通讯网络建设，以及今后运行过程中该套硬件设备及通讯网络的维护、升级工作，确保软件运行环境良好，清算点与清算中心(组)线路连接通畅。
第十七条 甲乙双方必须以在清算点软件中设置数字签名的方式确认双方收发业务的有效性。甲方必须对汇划信息的正确性、合法性负责。
第十八条 乙方负责甲方清算点安全控制系统的安装及安全卡、ic卡的.发放，甲方应妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出现丢失，应及时向乙方挂失，挂失生效前的经济损失由甲方承担。
第十九条 在日间，甲方可随时查看清算点的汇划发送和账户余额情况。
第二十条 甲方保证在任何情况下遵守《中国_________银行代理其他商业银行异地资金清算业务章程》。
第二十一条 甲乙双方有责任就协议内容、条款对第三方保守秘密。甲方对乙方提供的办理异地资金汇划业务的清算点软件及有关业务操作手册应保守秘密，未经乙方同意不得泄露给第三方。
第二十二条 协议有效期为_________年，期满后可续签。
第二十三条 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议时，可以通过协商解决，也可直接向乙方所在地的人民法院起诉。在协商或诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款，双方仍须履行。
第二十四条 本协议适用于中华人民共和国有关法律，未尽事宜除甲方、乙方另有约定外，依据惭方业务规定和有关金融业务管理办法办理。
第二十五条 本协议一式_________份，双方各执_________份。
第二十六条 本协议在甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：中国_________银行
授权代理人(签字)：_________
授权代理人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
清算协议书2
甲方：
乙方：
现乙方在甲方所承包施工的所有工程及零星工程等工作内容已全部完工，甲乙双方根据所签订的《建设工程施工合同》均已认真、完全履行了各自的权利和义务。经甲、乙双方友好协商，就乙方所完成的工作内容、数量、单价、价款、机械、材料消耗数量、甲乙双方往来帐款及其它项目进行清算并达成如下协议：
一、工程劳务价款：
1、工程数量：经甲、乙双方共同现场收方，乙方完成工程数量及工程项目以现场收方为准，零星项目由甲方领导及各部门确认为准，数量计算准确无误。
2、工程单价：工程单价以合同单价为准，新增项目单价由甲方核算确定。依据性强，甲乙双方均无异议。
3、工程价款：
1)、截止__年01月28日止，乙方在甲方所属标段内(11#、13#楼)完成的'工程劳务价款共计1101334元(清算单、现场收方记录见后附件)，经甲乙双方认真核对，工程(劳务)价款计算正确无误。
2)、支付给乙方预付计量款为：￥1054567元。经乙方与甲方财务部门核对，中期支付款额正确无误。
3)、累计维修费扣款：￥14417元。经乙方与甲方物业部门核对，维修扣款正确无误。
4)、累计工程期间安全奖罚款扣款：￥8345元，其中：安全帽罚款￥450元。经甲乙双方认真核对，其他扣款正确无误。
5)、累计扣除工程质保金：￥24005元。甲方双方均同意按此金额扣
款，并与在甲方工程交工验收扣除保修费用后1年内无息退还。
6)、经甲乙双方同意退回工程期间安全帽罚款扣款50%：￥225元。
7)：本次清算甲方还应支付乙方工程款为：《1)-2)-3)-4)+6)》=￥24230元。
二、双方的债权债务：
1、乙方对外债权及债务(对工人工资、设备租赁费、在外购物赊帐等)，乙方自行处理结清，否则，由此引起的纠纷及一切后果由乙方承担。
2、乙方对外债权及债务乙方自行处理结清，由此引起的纠纷及一切后果与甲方无任何关系。
三、付款方式：乙方在办理完清洁算后，甲方将一次性支付上述工程尾款计币24230元。
四、本次清算为最终决算，乙方不得再与甲方有任何的经济关系，乙方承诺：工程项目、数量、单价、价款以及合同外的其他事宜均已核算完毕，正确无误，无任何遗留事宜。
五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲、乙双方签字后即生效，原双方所签订的《建设工程施工合同》、纪要、通知、补偿协议等自动失效，本协议待双方履行完义务后自动解除。
项目经理：
乙方代表：
日期：__年01月28日
清算协议书3
___________简称甲方
___________简称乙方
兹为就双方于______年____月____日经订立合伙契约所合伙经营事业，因合伙人____________意欲他迁另图事业，声明退伙并经合伙人全体的同意议定退伙契约条件如下：
第一条甲乙双方合伙经营的`铺号（____________________）兹经甲乙双方协议同意以________年____月____日甲方为退伙，而脱离合伙关系是实。
第二条自甲方退伙后即自________年____月____日起关于________________行应归乙方共同所有，继续经营尔后该行所生的债权债务及应课税捐，并其经营有关一切事项均归乙方负责与甲方无干。
第三条在合伙中对外所有债权与债务，并行之诸设备概归乙方享受及负担支理。
第四条合伙截至________年____月____日为止的收支决算业经甲乙双方会算完毕，而甲乙双方均确认两方之间就合伙决算并无互负债务，日后任何一方均不得为任何主张，或请求双方确诺决无异议。
第五条在合伙期间内，应缴的一切税捐及任何公课负担概归甲方负责缴清。
本契约一式三份，退伙人各执一份为凭。
退伙人（甲方）：____________住址：________________身份证号码：________
退伙人（乙方）：____________住址：________________身份证号码：________
________年____月____日_______年____月____日
清算协议书4
甲方：____
乙方：____
甲、乙双方在平等、自愿基础上经协商一致，就乙方清偿所欠甲方债务相关事宜达成本协议：
1、截止__年____月____日，乙方共计欠甲方人民币 甲方：____乙方：____（公章）
法定代表人：____
代理人：____
签订日期：____年____月____日
签订地：____
清算协议书5
电话：
甲方：北京普天太力通信科技有限公司
乙方：北京普天太力通信科技有限公司长沙 分公司
丙方：公司
乙方做为甲方的下属分公司，经甲方授权长期以来与丙方进行业务合作，为了进一步加强双方的合作关系，避免在结算环节上发生不必要的误会，引起法律纠纷。现甲乙两方就乙方的结算账户、开户银行、账号、相关要求等与丙方签订一个正式、明确的协议，具体如下：
一、丙方应通过银行转账、存款方式向乙方如下指定的账户（含储蓄账户），账号支付货款，如以支票付款，请务必在支票上填写乙方的全称；
二、自此协议签字生效之日起，丙方应通过以上指定帐户、帐号与乙方进行货款结算，否则，甲乙两方可视同未收到丙方款项。之前任何形式的结算方式的.通知均终止并以此协议为准。
三、若有甲方、乙方员工以个人名义或假借甲方、乙方名义向丙方提出借款、借机及其他的经济要求，丙方应全部予以拒绝，甲方、乙方对这种个人行为不负任何经济及法律责任。
四、以上结算账户、账号如有变化，甲方、乙方将立即书面通知丙方，在未收到变更通知书（同时盖有甲方公章、主管财务副总经理的签章及乙方公章）前，丙方不应将货款改汇（转）往任何其它账户尤其是个人储蓄账户，否则，甲方、乙方视为未收到货款，恕不承担由此而可能造成的经济损失及法律责任。
五、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签章之日起生效，并长期有效。 甲方：北京普天太力通信科技有限公司丙方： 公司 公章 公 章
运营总监： （签字）负责人：（签字）
年 月 日 年 月 日
乙方：北京普天太力通信科技有限公司 长沙分公司（公章）
负责人：（签字）
年月 日
清算协议书6
甲方：中国建设银行____________________
乙方：________________________________
［国际航协CASS代理人编码（11位）：__________________］
一、乙方自愿通过甲方办理直接借记，乙方同意甲方用直接借记的方式，从乙方在甲方开立的“货运销售专户”中直接扣收中国CASS要求扣收的款项，扣收数额没有限制。
二、甲方自行决定乙方的“货运销售专户”支付的优先顺序。
三、“货运销售专户”开立后，乙方不得随意清户。甲方只有得到国际航空运输协会北京办事处和中国书面同意，才可以为乙方办理清户手续。甲乙双方只有得到国际航空运输协会北京办事处和中国书面同意，才能终止本协议。
四、本协议仅适用于乙方在甲方开立的'下面所述的“货运销售专户”：
1.“货运销售专户”账户名称（须不得超过15个汉字）：
______________________________________________________
2.开户银行联行行号：
______________________________________________________
3.“货运销售专户”账号（须不得超过10位数字）：
______________________________________________________
五、本协议一式四份，其中甲乙双方各留存一份，另两份分别由甲乙双方传真并邮寄至XXXCASS清算银行中心和国际航空运输协会北京办事处CASS经理。
甲方（公章）：__________________乙方（公章）：______________
甲方法定代表人或乙方法定代表人或
授权代理人（签名）______________授权代理人（签名）__________
_________年_______月______日_____________年______月_______日
地址：__________________________地址：______________________
编码：______________________编码：__________________
联系电话：______________________联系电话：__________________
传真电话：______________________传真电话：__________________
CASS业务负责人：____________CASS业务负责人：________
CASS业务经办人：____________CASS业务经办人：________
清算协议书7
甲方：________________________________
乙方：________________________________
[国际航协ass代理人编码(11位)：__________________]
一、乙方自愿通过甲方办理直接借记，乙方同意甲方用直接借记的方式，从乙方在甲方开立的“货运销售专户”中直接扣收中国ass要求扣收的款项，扣收数额没有限制。
二、甲方自行决定乙方的“货运销售专户”支付的`优先顺序。
三、“货运销售专户”开立后，乙方不得随意清户。甲方只有得到国际航空运输协会北京办事处和中国建设银行总行营业部的书面同意，才可以为乙方办理清户手续。甲乙双方只有得到国际航空运输协会北京办事处和中国建设银行总行营业部的书面同意，才能终止本协议。
四、本协议仅适用于乙方在甲方开立的下面所述的“货运销售专户”：
1.“货运销售专户”账户名称(须不得超过15个汉字)：
2.开户银行联行行号：
3.“货运销售专户”账号(须不得超过10位数字)：
五、本协议一式四份，其中甲乙双方各留存一份，另两份分别由甲乙双方传真并邮寄至建行总行营业部ass清算银行中心和国际航空运输协会北京办事处ass经理。
甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________
甲方法定代表人或乙方法定代表人或
授权代理人(签名)__________授权代理人(签名)__________
_________年_______月______日_________年______月_______日
地址：______________________地址：______________________
邮政编码：__________________邮政编码：__________________
联系电话：__________________联系电话：__________________
传真电话：__________________传真电话：__________________
ass业务负责人：________ass业务负责人：________
ass业务经办人：________ass业务经办人：________
清算协议书8
甲方：xx
（身份证号）xx
乙方：xx
（身份证号）xx
甲、乙双方在平等、自愿基础上经协商一致，就乙方清偿所欠甲方债务相关事宜达成本协议：
1、截止20xx 年 月 日，乙方共计欠甲方人民币xx元（大写：xx）。
2、乙方自本协议签订之日起至本协议第3条约定的债务清偿日止，按本协议第1条确定的债务总额以年利率%向甲方计付资金使用费。
3、乙方于 年 月 日前向甲方清偿完毕本协议第1、2条确定的债务总额，若乙方逾期未足额清偿，自逾期之日至实际还清之日除按年利率%向甲方计付资金使用费外，另按未偿还部分的'30%向甲方支付违约金。如因此引起甲方采取诉讼行动，乙方并因承担因此发生的律师费（按甲方起诉金额的xx%计）及甲方实现债权的其他费用。
4、本协议自签订之日起生效，本协议签订日前乙方向甲方出具的借条、欠条或者其他能够本协议债务的凭证作废，甲、乙双方的债权债务以本协议载列内容为准，双方均不作反悔。
5、因履行本协议发生纠纷，在不能通过协商得到解决时，双方均同意提交成都仲裁委员会裁决。
6、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：xx
乙方（签字）：xx
本协议签订时间：20xx年xx月xx日
清算协议书9
甲方：_____________
乙方：_____________
经甲乙双方友好协商，特就餐厅清算转让签订协议如下：
第一条转让条件
甲乙双方同意，餐厅转让的底价为50万元。受让人愿意一次性支付底价（含底价）以上的餐厅的转让费，双方同意配合受让人办理餐厅转让及相应的变更登记手续。
第二条清算费用及分配原则
1、餐厅在餐厅清算过程中所花费的费用由餐厅承担。
2、乙方从受让人支付的转让款中获得现金18万元，其余款项清算后归甲方所有。
第三条清算步骤
1、餐厅债权债务由甲乙双方清理，并妥善处理；
2、双方共同寻找受让人，并与受让人签订餐厅转让合同；
3、将餐厅工商登记变更至受让人名下或注销，结束清算。
第四条甲乙双方原债务的处理
乙方因投资餐厅需要向甲方借款的'1万元债务，自双方签订本协议后视为已偿还，乙方向甲方出具的原借据自签订本协议后立即退还乙方。
第五条餐厅债务的处理
1、甲方应清理经营期间的所有债务，并出具债务清单（包括债权人名称、债权类型、金额等）。双方同意选择以下方式处理：
A、直接从餐厅转让费中清偿债务；
B、经债权人同意后，甲乙双方与债权人签订三方协议，三方约定债务由甲方单独承担，乙方不再承担责任。
2、未列入债务清单的债务全部由甲方承担，乙方不负责。
第六条监督使用转让款
1、餐厅转让所得款项应当支付给甲乙双方共同监督的账户或者双方共同选择的第三人，款项只能由甲乙双方共同签字书面通知控制。
2、甲乙双方同意在受让人支付餐厅受让款后三天内优先向乙方支付18万元。
第七条违约责任
1、受让人同意按照本协议第一条的条件转让餐厅的，一方不同意的，视为违约。违约方应向守约方支付1万元的违约金。
2、如果债权人因甲方未在债务清单上列出的债务而向乙方追偿，乙方有权要求甲方立即偿还债务。乙方还有权要求甲方按债务金额的10%向乙方支付违约金。
3、乙方因甲方原因不能按时收到18万元的，甲方应每延迟一天向乙方支付千分之一的违约金。
第八条保底价的变更
如果本协议签订后60天内没有人按照本协议第一条的条件转让餐厅，双方同意将保底价降低10%；如果60天后仍无人受让，在当时的保底价下调10%，以此类推，但最低保底价不能低于30万元。
第九条双方需要变更协议的，双方应当签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十条本协议自双方签署之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十一条在履行本协议过程中发生争议的，双方应在友好协商的基础上解决；协商不成的，应当依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条其他约定：_____________；_____________。
甲方：_____________
乙方：_____________
签署时间：________年____月______日
清算协议书10
甲方：*****身份证号码：
乙方：*****身份证号码：
甲乙双方数年前曾先后以个人、企业名义或者以其他人第三人、代理人的名义在房地产项目建设以及其他项目建设等方面进行过多次不同层次不同方式的业务合作，由于多方原因，双方没有及时了结经济手续，加上年久遗忘，导致相关具体的账务处理缺少直接证据，为解决这个问题，经双方充分协商，就双方陈旧账务处理问题达成如下协议。
第一条 陈旧债务处理意见：双方一直同意一次性处理多年沉积的债务问题。
第二条 陈旧债务处理结果：甲方一次性支付乙方人民币大写：******元，小写￥*******元的资金用于清偿陈旧债务。
第三条 陈旧债务范围：
自本签订之日前双方以本人名义或者以各自企业名义在各种合作业务过程中所形成的各种应收应付款项、利润分成、服务费用、向对方表达馈赠的承诺所生产的财产、资金转移债务；
双方以本人、各自企业名义或以代理人名义与对方达成意向、承诺等各种口头协议，口头承诺所产生的各种债权债务；
双方以本人、各自企业以及其他自然人、企业、经济组织为一方与对方达成的'口头约定、口头承诺所涉及到的各种资金给付；
其他不论任何原因所涉及双方个人或双方控股、双方代理企业、经济组织之间在财产、资金单向或双向支付的一切债务。
本协议签订前双方相互帮忙等感情因素投入可能导致产生的感情债务，也一并清算完毕。
第四条 陈旧债务处理效力：本次达成生效后，双方原有的沉积债务一次清算完毕。
第五条 陈旧债务一次清算完毕的法律意义是：
自本协议书生效后各方不得对本协议书第三条所涉及范围内的债务再次提出求偿。
在本协议书第三条所涉及债务范围内所产生的其他债务，由各方自行用自有资金处理，与对方无关，一方不介入对方内部或合作方内部纠纷处理，也不承担应当由对方内部利益分配纠纷的后续偿还责任。
第六条 本协议书签订后天之内甲方向乙方一次性支付款项。甲方款项支付到乙方指定账户后甲方履行本清算协议书的法律义务履行完毕，本清算协议书正式生效。
第七条 本协议书效力范围：
时间效力范围： ****年**月**日以前的双方或双方代表各自关联方与对方在经济活动
过程中产生的所有经济债务。
当事人效力范围；双方作为自然人之间、一方自然人与对方所代表企业、经济活动组织之间、双方作为企业、经济活动组织代表之间所签订、达成的书面、口头协议所产生的所有经济债务。
第八条 双方承诺：
双方均具有民事行为能力，具有签订本清算协议书的资格。
本协议书签订后对****年**月**日以前所产生的各种债权不予追偿，完全放弃；
双方均取得代表本协议书清算范围内各种利益主体的债权清偿授权。除非在本协议书所规定的清偿范围内与一方所代表的其他相关方有与对方签订的书面合同明确约定，否则，对方有权利对相关方的债权追偿予以拒绝。
如果债权方相关的一方通过法律程序就本协议书约定范围内的债权提出追偿并获得法院支持，与债权一方同享债权的本协议书当事人应该对相关债权人的债权清偿承担全部责任。
第九条 本协议书一式两份。
甲方签字：
乙方签字：年 月日
清算协议书11
发包人：_____（简称甲方）
承包人：_____（简称乙方）
甲方与乙方签订的厦门美洲健身会所建筑装饰装修合同（工程地点：厦门市君尚广场）乙方工期严重滞后且无法履约，故甲乙双方在__年11月7日达成共识，即日起乙方停工退场，办理退场清算手续，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1.工程名称：
2.工程地点：
二、相关事项
1.退场时间：__年11月8日。
2.乙方要在规定的退场时间内完成退场，不得干扰甲方安排接手的施工单位进场。
3.乙方安排专人为代表和甲方监理共同核定已完成工程量和进场未安装的材料数量，并在核定工程量清单上签字。__年11月8日完成核定签字，未确认的工程量按零计算。
4.甲乙双方在__年11月8日当天核定已完成工程量和进场材料的工程总价，双方签字确定。甲方已付的'工程款有人民币肆拾万元整扣除核定已完成的工程款项，余下的款项乙方要在三日内退回甲方。
5.乙方应负责处理好本工程发生的材料款和工人工资支付。乙方如因以上原因干扰甲方的工程进展造成的所有损失由乙方负责，甲方可以继续追偿。
6.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即生效，甲、乙双方即刻按协议办理退场清算手续。同时甲乙双方签订的装修合同也同步终止。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
日期：
清算协议书12
甲方(出让方)：_______________
乙方(受让方)：_______________
经过双方充分协商,现就甲方对________、________等(以下简称债务人)所享有的债权转让事宜达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、标的债权数额甲方对债务人享有的债权本金为人民币________万元(________元),该债权及附属权利业经________县人民法院(________)鲁________民初号民事判决书予以确认,该判决书现已生效。
二、债权转让对价甲方同意将上述法院(________)鲁________民初号民事判决书所确认的对债务人享有的全部债权以人民币________元的价格转让给乙方,乙方应在本协议生效后日内将上述款项支付给甲方。
三、债权转移1、本协议生效后,甲方即将法院(________)鲁________民初号民事判决书所确认的全部债权转让给乙方;乙方取代甲方从而成为各债务人新的'债权人。
2、债权转让通知：甲方应在本协议生效后及时将本协议约定的债权转让事宜通知债务人,乙方予以协助。
四、债权文件原件和保管与移交本协议生效后,甲方应在日内将甲方持有的法院(________)鲁________民初号民事判决书等债权文件原件移交给乙方,并协助乙方向法院办理有关权利人变更的手续。
五、甲方的权利和义务1、确保所转让的债权的真实、合法、有效、完全有权决定处分该债权,并自愿承担相关法律责任;
2、根据本协议约定出具本协议项下债权已依法转让给乙方的书面
甲方：
乙方：
清算协议书13
甲方：
乙方：
为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议：
一、合作内容：
甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、甲、乙双方职责、权利、义务：
甲方职责：
（1）负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
（2）按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
（3）资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。
（4）若该项目中标，负责与业主签定施工合同。
（5）负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。
（6）中标后与乙方签定施工合同，明确双方的责、权、利。
乙方职责：
（1）负责协调与业主各方的关系。
（2）资格预审过程中，负责提供与资审有关的信息，确保资审通过。
（3）编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
（4）若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。
三、成本费用
一、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
（1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
（2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。二、本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
一、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。
二、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
三、用的支付办法：在甲方与业主签定施工合同后，甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
四、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
一、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。
二、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。
三、甲方对乙方承包工程的`基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。
六、本着精诚合作的原则
甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜
双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。
甲方：
乙方：
清算协议书14
甲方：上海濑江建设工程有限公司
乙方：何海波
因甲乙双方之前共同合作工程建设，双方之间互有为对方支付、代垫工程款现象，为了维护双方共同之利益，经双方友好协商，共同达成如下清算协议：
一、双方互为对方支付、代垫工程款、材料款情况
1、因代垫工程款、材料款，乙方对此数额没有异议。
2、因代垫工程款、材料款，甲方对此数额没有异议。
3、对于上述款项结算，由双方出具结算清单，作为本协议的附件，双方予以认可。
4、上述款项应双方应在本协议签订之日起天内支付，若迟延支付应承担相应的违约责任，违约金按未支付款项的%乘以迟延支付的天数计算。
5、因未完结工程今后继续发生的费用和款项，由双方根据本协议所确立的原则另行协商清算。
二、甲方因项目支付乙方保证金，乙方应付返还责任，因自本协议签订之日起天内支付，若迟延支付应承担相应的违约责任，违约金按未支付款项的%乘以迟延支付的天数计算。
三、项目利润的'分配
因工程，甲方投入相当的资金、人力、物力，因此对于此项目甲方有权取得毛利的15%作为回报，乙方对此予以认可，并同意自本协议签订之日起天内将相当于此项目毛利15%的款项支付给甲方，若迟延支付应承担相应的违约责任，违约金按未支付款项的%乘以迟延支付的天数计算。
四、双方对于本协议未涉及的工程项目在清算工程中发生争议的，均应在
友好协商的基础上，根据本协议确立的原则解决。
五、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，意思表示真实一致，并愿意按协议严格履行。
六、本协议经双方盖章后有效，本协议一式两份份，甲乙双方各执一份。
甲方：
盖章：
日期
乙方： 盖章：
日期
清算协议书15
经甲、乙双方商议，甲方将一辆 型机动车转让给乙方，车牌号： ，发动机号： ，车架号 ，此协议书自 年 月 日起生效，经双方商议如下：
一、此车在转让日以前关于此车所有事(交通违章、事故等)应由甲方全权负责，与乙方无关。
二、此车自从转让日起，由乙方全权负责，与甲方无关。
三、甲方将车转让给乙方时，乙方当面看清楚车辆状况(包括全车性能，手续)，甲方售出之后，不退车，不保修。
四、甲方机动车检验合格至年
五、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
备注：
甲方签字： 乙方签字：
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
__年__月__日
【清算协议书】相关文章：
清算协议书09-17
债务清算协议书08-29
清算协议书14篇10-08
代理异地资金清算协议书05-21
关于债务清算协议书范文02-13
债权债务清算协议书模板04-11
公司清算申请书08-24
强制清算申请书10-24