工程造价协议书（通用16篇）
在日常生活和工作中，需要使用协议的场合越来越多，协议对双方的事务履行起到积极作用。拟起协议来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的工程造价协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程造价协议书 1
甲方：______________
乙方：______________
甲方根据_______________建设需要，委托乙方对该工程造价进行全过程跟踪审计，依据《中华人民共和国民法典》，结合该工程实际情况，经甲乙双方协商一致、签订本合同。
第一条委托事项
1.1甲方委托乙方对____________________________建设范围内的全部工程造价进行同步跟踪审计。其中，同步跟踪审计造价的工程具体包括：全部桩基工程、土建工程;内外装饰工程;强弱电系统安装调试工程，给排水工程;消防报警、暖通空调等设备安装工程;场地围墙、道路、停车场、绿化等室外附属工程等。
1.2具体委托工程以甲方的书面通知为准。
第二条乙方工作
2.1自本合同签订之日起1日内组建“ ___________________________________跟踪审计小组”(简称跟踪审计小组，具体人员名单附后，人员发生变化时需提前书面通知甲方，并取得甲方同意，所更换的人员资质、经验等不得低于原人员)，履行跟踪审计义务。
2.2自本合同签订之日起5日内，向项目建设单位(委托方)提交跟踪审计方案。跟踪审计小组按项目建设单位批准的跟踪审计方案进行跟踪审计。
2.3及时向项目建设单位、监理单位等提供工程建设主要材料的价格信息，参与有关暂定价部分材料、设备的招标、询价工作，为材料的择优采购提供合理、准确的价格依据。
2.4及时审核工程形象进度，为业主控制造价和拔付工程进度款提供依据。
2.5根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法，严把现场经济签证关，每份签证都应做到现场验收、现场测量、现场签证，对不合理签证一律拒签。
2.6遇设计变更，应及时完成工程设计变更部分造价编制，进行功能价值比分析，同时进行多方案比较，在保证安全、满足功能的前提下尽量降低造价。根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法，严格办理设计变更手续。
2.7根据项目需要参加有关工程例会、现场协调会、施工图审查与技术交底等会议，对工程管理现状提出管理建议书，向业主提出工程造价管理的合理化建议。
2.8自接到有关签证等跟踪审计资料起5日内给予委托方明确书面答复意见。
2.9参于清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。
2.10承包方双方发生索赔时，为业主提供咨询意见。
2.11每月向委托方出具跟踪审计审核报告。该报告需包括(但不限于)以下内容：工程进度、审核结果、造价变化情况、跟踪审计方案执行情况，存在的普遍性(或主要)问题及处理建议等。
2.12在本工程主体结构、幕墙工程、装修工程及其它任何分包工程施工招标时，按甲方时间要求完成工程量清单及控制价的编制，并按甲方时间要求完成对招标中心编制的清单和控制价的复核。如因乙方未及时复核出招标清单中的错误，造成清单误差超过土3%勺，超出土3鸠外部分工程价款由乙方承担;
第三条乙方办理委托事务的依据
3.1国家和工程所在地关于工程造价的法律规范、政策及施工合同约定的定额;
3.2本合同;
3.3施工图设计文件及其变更;
3.4工程施工合同造价条款(包括招投标文件);
3.5工程施工现状;
第四条甲方工作
4.1负责及时向乙方提供工程施工图纸1套，施工合同副本一份，招投标文件副本一份及其他与造价有关的文件。
4.2督促施工总包单位、监理单位按批准的跟踪审计方案要求配合有关跟踪审计工作;督促工程施工单位、监理单位按合同约定及时向乙方提交跟踪审计必要的工程资料。
4.3协调乙方在审计过程中与有关部门、单位之间的关系。
4.4 提供跟踪审计人员必需的办公场所及必要的办公桌椅。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1按本合同约定及时支付审计费用和报酬;
5.1.2及时提供跟踪审计所需的施工图设计文件、施工合同等审计所需的工程资料;
5.1.3及时向跟踪审计人员提供办公场所及必要的办公桌椅。
5.2乙方责任
5.2.1应根据工程进度及甲方要求，安排相应资质审计人员进驻施工现场，履行跟踪审计义务。
5.2.2保证跟踪审计人员依据招标文件和施工合同的造价条款、施工现场实况和查验情况，审核施工单位送审材料的真实性、准确性等。
5.2.3及时向项目建设单位(委托方)、监理单位等报告跟踪审计过程中出现的问题。
5.2.4按照工程施工合同的约定，于每月5日前完成上月审核工作并出具月审核报告，并保证月审核报告真实、准确。
5.2.5保证乙方及其指派的跟踪审核小组人员廉洁自律，不得向施工单位收取任何报酬或取得其他利益。
5.2.6工程竣工验收合格后30日内，向委托方出具项目跟踪审计报告和决算初审报告，甲方将另行委托有资质的中介机构进行复审，如复审结果与初审结果误差超过土3%除扣减剩余的跟踪审计费用和履约保证金外，甲方还保留追诉的权利。
第六条跟踪审计时限和报酬
6.1跟踪审计工作自进驻之日起至所有工程全部竣工验收合格质保期满，全部结算审定并报各方确认，出具审核报告后为止。
6.2合同价______________ 。最终跟踪审计费二所跟踪审计项目的工程总决算价x中标费率。
6.3审计费用自合同签定之日起，每二个月支付一次，每次支付合同价的15%支付至合同价的90%止，余款待工程竣工验收备案及决算复审后付清。
第七条合同变更与解除
7.1甲方有权根据工程建设需要和乙方完成委托事务的质量、效率等情况，增减委托事务。
7.2出现下列情形之一合同解除
7.2.1双方协商一致;
7.2.2非甲乙双方原因导致本合同的委托事务无法或没有必要办理;
7.2.3因一方违约，导致本合同无法或没有必要履行;
7.2.4本合同约定的其他情形。
第八条违约责任
8.1甲方违约责任
8.1.1甲方不及时向乙方提供办公场所、跟踪审计必须的工程资料，造成不能按时进行跟踪审计，延时责任由甲方承担。
8.1.2甲方擅自解除本合同且未与乙方达成一致意见的，按本合同跟踪审计费用的20%向乙方支付违约金。乙方应按终止合同之日止实际完成工作量占全部工作量比例收取咨询服务费，并向甲方出具完成工作量清单和工作成果文件。
8.2乙方违约责任
8.2.1乙方不按本合同约定组建符合甲方要求的跟踪审计小组，因此影响工程建设的，应赔偿甲方全部损失(包括工程施工方的索赔)。不能组建符合要求的'跟踪审计小组超过2周，甲方可以解除本合同，同时乙方须支付合同价20%的违约金。乙方现场常驻人员由甲方进行考勤，每人每缺勤一天，罚款500元，累计缺勤15人次的，甲方有权解除合同，并追究相关违约责任。
8.2.2乙方指派的人员如不具备相应资质，应及时更换，同时乙方须向甲方支付合同价5%的违约金。
8.2.3乙方不及时提交跟踪审计方案、报告(包括月结算审核报告)意见的(因甲方、监理单位、承包商原因所致除外)，甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按合同价的5%向甲方支付违约金。
8.2.4跟踪审计人员和工程承包商窜通，损害甲方利益的，一经发现，甲方可以解除本合同，并扣除应付跟踪审计费，同时乙方须支付合同价20%的违约金，并同时承担连带赔偿责任。
8.2.5乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同价的50%违约金，发生损失的应赔偿损失。
827因跟踪审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的跟踪审计结果不真实、不准确，乙方应承担由此造成的甲方相应损失赔偿责任，同时乙方每次按合同价的10%向甲方支付违约金。
8.3双方有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。
第九条争议解决
因本合同发生的纠纷，双方协商解决，协商不成的，申请合肥仲裁委员会仲裁。在争议解决期间，任何一方不得停止履行合同，但下列情形除外：
1、委托事务已办理完毕;
2、双方同意;
3、仲裁机关的生效文书裁决。
第十条其它
10.1本工程履约保证金为合同价的5%乙方合同签订进场后第9个月返还履约保证金的50%剩余部分在工程竣工验收合格后返还(无息)。
10.2甲方全权委托合肥高新股份有限公司进行现场具体管理并行使甲方的权利和履行甲方的义务。
10.3本合同一式十三份，甲乙丙双方各三份，采购中心四份。
10.4本合同于签订
10.5本合同于签订之日生效。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
工程造价协议书 2
第一章 总则
第一条为适应工程建设市场需求，为社会提供工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国合伙企业法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法》等有关法规和行业管理规定，经全体合伙人共同商定签订本协议。
第二条企业名称：_________工程造价咨询联合事务所（需符合资质管理部门的规定）。
企业地址：___________________________，邮编：____________，电话：____________。
第三条经营范围
（一）提供建设工程投资控制和造价咨询服务；
（二）编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算；
（三）依法接受委托办理工程工程造价鉴证业务；
（四）其他法定业务。
第四条本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议，接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。
第五条企业遵循独立、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨，遵守行业准则，依法执业，维护社会公共利益和委托人、当事人合法权益。
第二章 合伙人与合伙人出资
第六条本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对本企业债务承担无限连带责任（需符合资质管理部门的规定）：
姓名
性别
住所
身份证号码
执业资格
第七条合伙人出资总额为人民币_______________元（_____________元以上），由合伙人共同投入（出资比例应符合资质管理部门的规定）。其中：
姓名
出资额
出资比例
身份证号码
执业资格
第八条出资人均以现金方式出资，全部出资额应在________年_______月_______日前缴足，并委托其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后，不得抽回出资。
第九条经全体合伙人决定可增加对企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。
第十条本企业存续期间，合伙人的出资和所有以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和使用。
第十一条企业存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时，受让人条件必须符合资质管理部门的规定，并需经其他合伙人一致同意。受让人即成为本企业的合伙人，依照修改后的合伙协议享有权利，承担责任。
合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。
合伙人依法转让其财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。
第十二条合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。
第十三条本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例分配和分担。企业年度利润分配或者亏损分担方案，由全体合伙人协商决定。
第三章 企业事务的执行
第十四条经全体合伙人一致决定，委托合伙人______________为本事务所所长，对外代表本企业执行企业事务，其他合伙人不再执行本企业事务（经合伙人一致决定，也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照《合伙企业法》第二十八条、二十九条订立协议）。
第十五条执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行情况以及企业经营状况和财务状况，其执行企业事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担。
第十六条不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长，检查其执行企业事务的情况；有权查阅企业帐簿。
第十七条合伙人对执行的事务提出异议时，应暂停该项事务的执行，由全体合伙人共同商定解决。
经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。
第十八条被委托执行企业事务的所长不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。
第十九条合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。
第二十条企业下列事务必须经全体合伙人同意
（一）处分企业的不动产；
（二）改变企业名称；
（三）转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利；
（四）修改合伙协议；
（五）向企业登记机关申请办理变更登记手续；
（六）以本企业名义为他人提供担保；
（七）聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员；
（八）企业员工的分配、奖罚、福利方案；
（九）合伙协议约定的其他事项。
第四章 入伙与退伙
第二十一条新合伙人入伙时，应当经全体合伙人同意，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任（入伙协议另有约定的，从其约定）。
第二十二条有下列情形之一时，合伙人可以退伙
（一）企业经营期满，经全体合伙人同意退伙；
（二）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
第二十三条合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。
合伙人违反第二十三条规定，擅自退伙的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。
第二十四条合伙人有下列情形之一的，当然退伙
（一）死亡或者被依法宣告死亡；
（二）被依法宣告为无民事行为能力人；
（三）个人丧失偿债能力；
（四）个人的执业资格被注册管理机构注销；
（五）个人职业年龄超过六十五周岁；
（六）被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。
前款规定的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
第二十五条合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名
（一）未履行出资义务；
（二）因故意或者重大过失给本企业造成损失；
（三）执行合伙企业事务时有不正当行为。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。
第二十六条合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，本企业向合法财产继承人退还其在企业的财产份额。合法财产继承人不得继承合伙人身份。
第二十七条合伙人退伙的，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业的财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待了结后进行结算。
第二十八条退伙人在合伙企业中财产份额的.退还办法，由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。
第二十九条退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人承担连带责任。
第三十条合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照本协议第十三条的规定分担亏损。
第三十一条企业登记事项因退伙、入伙、合伙协议修改或发生变更需要重新登记的，应当于作出变更决定或者发生变更事由之日起十五日内（按有关部门规定的期限），向工商登记机关和资质管理部门办理有关登记或变更手续。
第五章 解散与清算
第三十二条企业有下列情形之一时，应当解散
（一）合伙协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营的；
（二）企业被资质管理部门依法吊销资质证书无法继续经营的；
（三）全体合伙人决定解散；
（四）合伙人已不具备法定人数；
（五）被依法吊销营业执照。
第三十三条企业解散，清算人由全体合伙人担任；未能由全体合伙人担任清算人的，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后十五日内指定一名或者数名合伙人担任清算人。
第三十四条企业财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿
（一）企业所欠招用的员工工资和劳动保险费用；
（二）企业所欠税款；
（三）企业的债务；
（四）返还合伙人的出资。
第三十五条企业财产按上述顺序清偿后仍有剩余的，按本法按照本协议第十三条的规定的比例进行分配。其全部财产不足清偿其债务的，依照本法按照本协议第十三条的规定办理。
第三十六条在法定追诉期内，原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍承担连带责任。
第六章 附则
第三十七条企业经营期为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第三十八条本合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人（签字）：_______ 合伙人（签字）：_______
_________年____月____日 _________年____月____日
工程造价协议书 3
委托人名称：（甲方）
受托人名称：（乙方）
我公司因 梨树县高标准基本农田建设项目 投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的.工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：
一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；
二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。
三、其他事项：
1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效 甲方（单位公章）： 乙方（单位公章）：
负责人（签字）：负责人（签字）：
协议签订时间： 年 月 日
工程造价协议书 4
_______________与_______________经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同是根据《中华人民共和国民法典》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本制定的。
第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务
项目名称：__________________________________ 建设地址：__________________________________ 项目咨询业务范围：
建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价; 建设工程概算、预算、结算、竣工结算的编制、审核; 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核; 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。
第三条咨询人、委托人的义务
咨询人的义务
1.向委托提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。
2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;
“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;
“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第款第4项、第五条第款第3项规定，应增加的额外工作量。
3.合同签订后，咨询人应组织人员编写有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。
4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。
5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。
3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
第四条咨询人、委托人的权利
咨询人的权利
1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
4.咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
委托人的权利
1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
第五条咨询人、委托人的责任
咨询人的责任
1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的'责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。
3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
4.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
5.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件算书、结算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。
委托人的责任
1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
2.委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
3.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间，并补偿咨询人额外的酬金。
4.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。
第六条合同生效，变更与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效。
当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第七条合同争议的解决
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
提交________________仲裁委员会仲裁;
依法向________________人民法院起诉。
第八条咨询业务的酬金及其支付办法
依据《中华人民共和国民法典》、江西省发展计划委员会《关于规范建设工程造价咨询服务收费的有关问题的通知》的规定，建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金，委托人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给咨询人的酬金。
1.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金;
2.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金;
3.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金。
咨询人应于________年________月________日前向委托人交付咨询成果文件。如果由于咨询人自身原因延误支付，每延误一天，应减收该项目咨询费的千分之二。
如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
双方同意用________货币支付酬金，按________汇率计算。
双方同意：签订合同时预付总酬金的20%定金________________元，当提交咨询成果初稿时，预付总酬金的50%，剩余部分酬金待咨询结果定案时一次付清。
第九条其他约定
因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
第十条附加协议条款：____________________________________________________________。
第十一条本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。
第十二条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：__________________咨询人：_______________
法定代表人：______________法定代表人：___________
委托代理人：______________委托代理人：___________
委托人地址：______________________咨询人地址：___________________
开户银行：________________________开户银行：_____________________
帐号：____________________________帐号：_________________________
邮政编码：________________________邮政编码：_____________________
电话：____________________________电话：_________________________
传真：____________________________传真：_________________________
电子信箱：________________________电子信箱：_____________________
___________年________月_________日_________年________月________日
工程造价协议书 5
委托方：
受托方：
一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称：云南省保山监狱改扩建工程项目三标段：
工程地点：
工程规模：2#监舍楼，建筑面积为3885.95平方米，建筑层数：监舍楼为地上五层，建筑高度22.40m。
咨询业务内容：
1、设计阶段概算；
2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；
3、钢筋及预埋件重量计算
4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。
二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间于____年__月___日前交付以下资料；
1、本工程的施工结构图纸；
2、本工程的招标文件；
三、工程造价咨询单位根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于
____年__月___日之向业主交付咨询成果报告。
四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准
本工程的咨询费用按中标价的2%（千分之贰）计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。
五、工程造价咨询单位的.义务
1、在履行本协议期限内，帮助业主实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。
2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人/单线联系，未经授权人允许，不得和业主单位任何人联系，透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，业主将追究由此造成的损失并追究其法律责任。
六、业主的义务
1、业主应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。
2、在履行协议期限内，业主授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。
七、工程造价咨询单位的责任
1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。
2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息，应向业主进行赔偿，赔偿的方式及金额按双方约定。
八、业主的责任
业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定。
九、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项
十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。
业主：（签章）
咨询单位：（签章）
法定代表人：（签章）
法定代表人：（签章）
地址：
地址：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
年 月 日
工程造价协议书 6
委 托 人：
咨 询 人：
第一局部 建设工程造价咨询合同〔以下简称委托人〕与 〔以下简称咨询人〕经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询效劳：
效劳内容指以下内容：
①工程概算编制
②工程量清单编制
③工程量清单计价法预算编制
④定额计价法预算编制
⑤工程量清单及招标控制价审核
⑥工程实施阶段造价控制
⑦工程造价纠纷鉴定
⑧竣工决算编制
⑨拦标价的编制
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、以下文件均为本合同的组成局部：
1．建设工程造价咨询合同标准条件；
2．建设工程造价咨询合同专用条件；
3．建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的`规定，承当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
1、正常效劳酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8%
2、支付时间： 工作成果提交后七日内支付
六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至 工作成果出具委托人支付咨询效劳费后当日 终结。
七、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，委托人执 贰 份；咨询人执贰 份。
委托人〔盖章〕：受托人〔盖章〕：
法定代表人〔签字或盖章〕： 法定代表人〔签字或盖章〕：
授权代理人〔签字或盖章〕： 授权代理人〔签字或盖章〕：
地址：地 址：
账户名称 账户名称：
开户银行： 开户银行：
帐 号：帐号：
电 话：电 话：
传 真： 传 真：
年 月 日 年 月 日
工程造价协议书 7
委托人名称(甲方)：
受委托人名称(乙方)：
甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。
一、委托审计项目情况
(一)、工程项目名称：
(二)、送审工程造价： 元
二、委托审计的范围和要求．
(一)、审计范围
1、检查标底及投标预算的编制质量。
2、检查施工、采购合同订立是否规范。
3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理。
4、检查施工、采购合同的'执行情况。
5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况。
6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响。
7、检查工程款支付情况。
8、检查过程资料形成的合规性。
（二）、审计要求
1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价。
2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见。
3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价。
4、提供《竣工结算审计报告》一式六份。
三、审计时间
提供《竣工结算审计报告》时间：自“委托协议书”生效之日起 天内完成。
四、双方责任
(一)、甲方的责任：相关建设管理部门、监理单位对资料的真实性、完整性负责。提供原件。
(二)、乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。
五、费用标准及付费方式
(一)、费用标准
根据国家及行业相关规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：
1、 基本审计费按送审工程造价的 %计取。
2、 审减部分审计费按审减金额的 %计取。
(二)、付费方式
提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。
六、其他
本协议一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。
七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲 方：
乙 方：
负责人：
负责人：
联系人：
联系人：
地 址：
地 址：
电 话：
电 话：
协议签订日期: 年 月 日
工程造价协议书 8
甲 方（责任人）：
乙 方（责任人）：
甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：
一、 工作内容：
甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。
工作内容主要包括：工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括：钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。
二、 承包方式
乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价（不包括安装类的预算）的 1 %（千分之一）的固定比例计算预算费用。
三、 双方责任：
甲方责任：
（1）、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸（蓝图壹套）电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
（2）、严格按照协议要求支付相关费用。
（3）、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费；出差时间限2天以内，且放在周末。
乙方责任：
（1）、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
（2）、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
（3）、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。
（4）、免费完成会审后的相关调整、修改工作（限2次）；发生原则性的大修改时，其费用另行商定。
（5）、保存好甲方提供的`图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。
四、 完成日期要求：
（1）、 年 月 日，甲方提供全套的图纸；
（2）、至 年 月 日17：00时，完成全套预算工作；
五、预算费用的支付方式：
本合同按现金（人民币）支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方（责任人）亲自确认领取。
乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天。
初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5%（千分之零点五）支付预付款；待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。
六、争议解决：
发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。
七、合同生效和终止：
本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
相关补充条款：注：以上补充内容具有同等法律效力。
甲方（责任人）：乙方（责任人）：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话：
电子信箱：
开户银行：
帐 号：
户 名：
工程造价协议书 9
委托方：
受托方：
一、委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称：
工程地点：
工程规模：
咨询业务内容：
1、投标工程量清单的编制及审核；
二、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准
本工程的咨询费用按中标价的2%（千分之贰）计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。
三、工程造价咨询单位的责任
1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的.资料档案，以便查证。
2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息，应向业主进行赔偿，赔偿的方式及金额按双方约定 。
四、业主的责任
业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定 。
五、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其它约定事项
七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。双方盖章后生效。
业 主： （盖章） 咨询单位： （盖章）
年 月 日 年 月 日
工程造价协议书 10
甲方：_________________乙方：_________________
为发挥甲、乙双方的资源及人才优势，共同开拓造价咨询及相关合作市场，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着互利互惠共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商，签订如下合作协议。
一、合作内容：_________________工程造价咨询服务
二、合作方式：_________________
1.经甲方书面授权后，乙方可以使用甲方名义开展合同谈判、投标等开拓造价咨询市场的'活动;
2.甲、乙双方独立开展造价咨询业务，收益按约定比例分成。
三、合作要求及费用标准
1.对于需要投标的项目，由甲方进行前期审核，确定可以参加投标后，由甲方配合乙方参加招投标工作。
2.乙方在正式签订造价项目咨询合同前，需报甲方审核及备案，经甲方审核无异议后方可签订，合同正本由甲方保存，副本由乙方保存。
3.乙方以甲方名义承揽业务，业务实施由乙方组织，费用由乙方承担。
1)若以“北京__________________”名义签订的项目同，则乙方应缴纳的管理费比例为合同总额的含税金)，另行支付造价师盖章费_________元/次，造价员盖章费用元/次。
2)若以“北京_____________”或“北___________________”名义签订的项目合同，乙方应缴纳的管理费比例为合同总额的_________%(含税金)，另行支付造价师盖章费用_________元/次，造价员盖章费用_________元/次。
3)甲方在收到委托方支付的咨询费并扣除上述费用后，通知乙方提供正式增值税专用发票。甲方在收到乙方提供的发票后以转账支票或电汇的形式支付给乙方公司账户。
4.乙方的日常经营管理、人员工资、社保等各项费用由乙方承担。
四、甲方责任
1.协助乙方做好前期接待、项目考察和投标工作，费用由乙方自理。
2.甲方应当对乙方实施的咨询项目成果文件进行审核，在成果文件上及时加盖有关公章，造价师印章等。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
工程造价协议书 11
甲方：_______公司
乙方：__________
甲乙双方就_______________总公司在__________县开发区兴建的造纸装备自主化创新示基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向，具体内容如下：
一、此项目造价咨询业务围为编制工程量清单和工程招标的标底，合同总价为__________万元。
甲方责任：甲方负责与__________总公司订立造价咨询合同，提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果件一式四份，并且出具发票与__________总公司进行结算，税金由甲方负责。
乙方责任：乙方负责出劳务与__________总公司进行业务联系，在__________县进行资格备案，负责催要账款，并且承担一切业务费用。
二、资金分配：本次造价咨询工作总收入为人民币__________万元，甲方分得咨询费__________%，即__________元。乙方分得劳务费__________%，即__________元。咨询费进入甲方账户后三日内，甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。
三、违约责任：如甲方不能提供合格的成果件，则需向__________总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费，则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费，乙方有权进行法律诉讼。如乙方不能及时的'催要账款，则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。
四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。本协议一式二份，双方各执一份，双方签字后生效
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_____月__________日____年____月____日
工程造价协议书 12
一、合同双方信息
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
二、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
资金来源：
三、工程承包范围
明确承包范围，如施工图所含的全部工程项目等。
四、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
五、质量标准
明确工程质量标准，如“合格”等。
六、合同价款
金额： 元（人民币），小写：￥[ 元。
付款方式：
预付款：
进度款：按实际施工进度付款，具体比例或金额根据协议约定。
结算款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的 %，剩余部分作为质保金。
质保金：质保期满无质量问题后一次性付清。
七、双方责任
甲方责任：
负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工作量，申报预决算，申请拨付工程款。
负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
乙方责任：
严格按照施工图纸与设计变更通知施工，确保工程质量达到验收标准以上。
强化安全生产教育，严格按操作规程施工，杜绝安全事故的发生。
负责编制施工组织设计，并上报审批。
保证充足的施工人员及技术力量，确保工程按期完成。
八、违约责任
甲方不能按时支付款项时，需支付所欠款项的违约金（如协议约定为所欠款项的.20%）。
乙方若违反协议约定（如不按工期竣工、质量不达标等），需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方经济损失、支付违约金等。
九、争议解决
双方因执行本协议发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
十、其他条款
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收交接并竣工结算后（除保修条款依然有效外）终止。
本协议一式多份（通常为叁份或肆份），甲乙双方各执一份，其余交相关部门备案或存档。
甲方：
乙方：
日期：
工程造价协议书 13
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
鉴于甲方拟建设 工程项目，并同意将该项目的施工任务交由乙方承担，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
乙方负责施工图所含的全部工程项目的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
三、合同工期
开工日期：以甲方进场通知为准
竣工日期：以补充协议为准，合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准：合格，并符合国家及行业相关标准规范。
五、合同价款
合同总价：人民币 元（大写： 元整）
付款方式：
预付款：合同签订后 日内，甲方支付乙方合同总价的 %作为预付款。
进度款：根据乙方完成的实际施工进度，按月或按阶段支付进度款，具体支付比例和时间节点在补充协议中明确。
结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方在结算完成后 日内支付至结算总价的 %。
质保金：剩余 %作为质保金，在质保期满无质量问题后一次性付清。
六、双方责任
甲方责任：
负责提供施工图纸、工程量清单及必要的施工条件。
负责协调施工现场各方关系，确保施工顺利进行。
负责按合同约定支付工程款。
乙方责任：
严格按照施工图纸、工程量清单及国家相关标准规范进行施工。
负责施工现场的安全管理，确保无安全事故发生。
负责施工质量的`控制，确保工程质量达到合格标准。
负责按时完成施工任务，确保工程按期竣工。
七、违约责任
若甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的 %向乙方支付违约金。
若乙方未能按合同约定完成施工任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。
八、争议解决
双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算完毕且质保期满无质量问题后终止。
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：
法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日
乙方（签字盖章）：
法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日
工程造价协议书 14
甲方(委托方)：____________
乙方(咨询人)：____________
经过双方协商一致，签订本合同。本合同的组成部分：
1、建设工程造价咨询合同：
2、建设工程造价咨询合同标准条件：
一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1、项目名称：
2、服务类别：工程结算审核
二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金：
1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准 ，结合项目实际情况，单个项目咨询服务费按审定工程造价的4%计，不足人民币 元按 元整(￥ )收取。
2、支付时间：按每季度结算一次，在每季度末付清期间完成咨询服务的`咨询服务费。
三、甲方应于委托审核项目前 3 工作日内提供乙方所需的材料。
四、在审核过程中，乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜，甲方应 3 工作日内做出书面答复。
五、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。
七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后 10 工作日内完成初审结果，经委托方复审认可后出具正式报告书 份。若甲方不能及时提供资料，乙方提交报告的时间相应顺延，并于本项工程造价咨询业务完成时终结。
八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
九、本合同一____份，具有同等法律效力，双方各____份。
甲方：___________
(盖章)
法定代表人：_______
委托代表人：_______
电话：___________
开户行：____________
账 号：____________
签订日期：__年______月______日
乙方：___________
(盖章)
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
签订日期：__年______月______日
工程造价协议书 15
委托人：____________
咨询人：____________
经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1、项目名称：____________
2、服务类别：____________
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的'组成部分：
1、建设工程造价咨询合同标准条件；
2、建设工程造价咨询合同专用条件；
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正条件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、工程造价咨询费与支付方式：
六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
七、本合同的建设工程造价咨询业务自__年______月______日开始实施，至__年______月______日终结。
八、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：____________（盖章）咨询人：____________（盖章）
法定代表人或其法定代表人或其授权委托代理人：____________（签字或盖章）授权委托代理人：____________（签字或盖章）
住所：___________住所：____________
开户银行：________开户银行：____________
帐号：__________帐号：____________
邮政编码：________邮政编码：____________
电话：___________电话：____________
传真：___________传真：____________
日期：__年______月______日日期：__年______月______日
工程造价协议书 16
建设方(签章)：
总包方(签章)：
分包方(签章)：
一、工程造价及工程款支付：人民币 元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
二、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
三、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的`正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
四、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
六、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章)： 法人代表(或授权委托人)签署： 年 月 日
总包方(签章)： 法人代表(或授权委托人)签署： 年 月 日
分包方(签章)： 法人代表(或授权委托人)签署： 年 月 日
【工程造价协议书】相关文章：
工程造价协议书03-02
工程造价心得06-30
工程造价实习心得03-07
工程造价的实习报告05-11
工程造价工作心得06-17
工程造价实习报告07-13
工程造价开题报告05-16
关于工程造价实习报告02-17
【推荐】工程造价实习报告12-23